當(dāng)遇到以下5種與建筑工程合同相關(guān)的問題,應(yīng)如何判定?
◎建設(shè)工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人是否可以要求發(fā)包人參照合同約定結(jié)算支付工程價款?
◎?qū)徲嫴块T對建設(shè)資金的審計會影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力及履行嗎?
◎當(dāng)滿足一定條件時,發(fā)包人與第三方簽訂的合同導(dǎo)致的違約責(zé)任損失,是否可以納入《建設(shè)工程施工合同》被確認(rèn)無效后的過錯賠償范圍?
◎當(dāng)滿足一定條件時,發(fā)包人與第三方簽訂的合同導(dǎo)致的違約責(zé)任損失,是否可以納入《建設(shè)工程施工合同》被確認(rèn)無效后的過錯賠償范圍?
◎建設(shè)工程施工合同解除后,承包人是否仍享有建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)?
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),對以上情形會如何判定?本文對上述5種情形的判定及法規(guī)依據(jù)進(jìn)行了整理,一起來看看吧。
情形一
建設(shè)工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人是否可以要求發(fā)包人參照合同約定結(jié)算支付工程價款?
答案:可以。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第二條規(guī)定:“建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應(yīng)予支持。”
關(guān)鍵詞:合同無效;驗收合格;結(jié)算
規(guī)則詳解:對于經(jīng)竣工驗收合格的工程,合同被認(rèn)定為無效后,承包人可以請求按照合同約定支付工程款,發(fā)包人同樣可以主張按合同約定支付工程款,無論發(fā)包人或承包人選擇與否,均應(yīng)參照合同約定,除非雙方另行協(xié)商一致以合同約定結(jié)算方式以外的其他方式結(jié)算。《解釋》對于無效合同的工程價款結(jié)算原則上是采取了參照合同約定結(jié)算的補(bǔ)償方式,雖然其在表述中出現(xiàn):“承包人請求參照合同約定支付工程價款”,但這并不意味著承包人對于兩種折價補(bǔ)償方式享有選擇權(quán)。最高人民法院民一庭認(rèn)為:《解釋》第二條確立了建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格時的折價補(bǔ)償原則,即:“參照合同約定支付工程價款”。該條并未賦予承包人選擇參照合同約定或者工程定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算的權(quán)利,除非雙方另行協(xié)商一致同意按照定額價或市場價據(jù)實結(jié)算,否則,一般應(yīng)參照合同約定支付工程價款。
情形二
審計部門對建設(shè)資金的審計會影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力及履行嗎?
答案:不影響。
《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程承包合同案件中雙方當(dāng)事人已確認(rèn)的工程決算價款與審計部門審計的工程決算價款不一致時如何適用法律問題的電話答復(fù)意見(2001)民他字第2號》規(guī)定,審計是國家對建設(shè)單位的一種行政監(jiān)督,不影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力。只有在合同明確約定以審計結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)或者合同約定不明確、合同約定無效的情況下,才能將審計結(jié)論作為判決的依據(jù)。
關(guān)鍵詞:審計結(jié)論;審計工程決算價;合同效力
規(guī)則詳解:對于國有投資項目,按照相關(guān)法律和政府財政支付的規(guī)定和要求,需要進(jìn)行審計,由此產(chǎn)生一個問題,在工程款的結(jié)算上究竟是以當(dāng)事人的約定,還是以審定結(jié)論作為計算工程款的依據(jù)?根據(jù)《財政部關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目工程預(yù)(結(jié)算)審查管理工作的通知》規(guī)定,財政評審中心主要職責(zé)是對國家財政投資項目實施監(jiān)督檢查,檢查監(jiān)督建設(shè)單位有無違法違紀(jì)行為,但這種監(jiān)督職能不能延伸到民事領(lǐng)域,更不能改變民事合同約定的內(nèi)容。財政評審中心所出具的審計結(jié)論是行政決定,不是人民法院據(jù)以審理民事案件的法定依據(jù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程承包合同案件中雙方當(dāng)事人已確認(rèn)的工程決算價款與審計部門審計的工程決算價款不一致時如何適用法律問題的電話答復(fù)意見(2001)民他字第2號》的規(guī)定,審計部門對建設(shè)資金的審計是國家對建設(shè)單位基本建設(shè)資金的監(jiān)督管理行為,不影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力及履行。只有在合同明確約定以審計結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)或者合同約定不明確、合同約定無效的情況下,才能將審計結(jié)論作為判決的依據(jù)。
情形三
當(dāng)滿足一定條件時,發(fā)包人與第三方簽訂的合同導(dǎo)致的違約責(zé)任損失,是否可以納入《建設(shè)工程施工合同》被確認(rèn)無效后的過錯賠償范圍?
答案:可以。
發(fā)包人與第三方簽訂的合同所導(dǎo)致的違約責(zé)任損失能否作為建設(shè)工程施工合同無效過錯責(zé)任賠償范圍,應(yīng)視具體情況區(qū)別對待,需綜合分析無效合同當(dāng)事人訂立合同的過錯、履行合同過程中誠實信用原則違反的程度、無效合同當(dāng)事人的過錯與損失之間的因果關(guān)系等,在符合一定條件下可以納入過錯賠償范圍。
關(guān)鍵詞:合同無效;違約損失;賠償范圍
規(guī)則詳解:《合同法》第五十八條規(guī)定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”其中規(guī)定的過錯賠償責(zé)任,并不限于訂立合同過程中,合同無效并不完全排除合同相關(guān)內(nèi)容對當(dāng)事人的約束力,特別是在合同僅違反法律、行政法規(guī)有關(guān)程序性規(guī)定而當(dāng)事人意思表示真實且不損害國家、集體和他人利益的情形。同時,從平衡當(dāng)事人利益的角度考量,也應(yīng)當(dāng)將符合一定條件的發(fā)包人與第三方的違約責(zé)任損失納入合同無效過錯責(zé)任賠償范圍,即根據(jù)無效合同當(dāng)事人訂立合同的過錯、履行符合真實意思表示的合同過程中誠實信用原則的違反程度、無效合同當(dāng)事人的過錯與損失之間的因果關(guān)系等角度綜合分析。最高人民法院民一庭認(rèn)為:建設(shè)工程施工合同被確認(rèn)無效后,發(fā)包人與第三人簽訂的《房屋買賣合同》因逾期交房發(fā)生的違約損失,如果承包人在簽訂合同時或履行合同中已經(jīng)知道或應(yīng)當(dāng)知道該損失發(fā)生,且該損失與承包人的過錯有因果關(guān)系,可以納入無效合同過錯責(zé)任賠償范圍。根據(jù)承包方訂立合同、履行合同中的過錯責(zé)任程度及違反誠實信用原則的程度,依據(jù)合同法第五十八條規(guī)定判令其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
情形四
組織工程竣工驗收的主體不適格,質(zhì)監(jiān)部門出具的竣工驗收報告具有證明力嗎?
答案:不具有。
《合同法》第二百六十九條、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條規(guī)定,組織竣工驗收既是發(fā)包人的權(quán)利,也是發(fā)包人的義務(wù)。發(fā)包人對建設(shè)工程組織驗收,是建設(shè)工程通過竣工驗收的必經(jīng)程序。承包人未經(jīng)發(fā)包人同意以發(fā)包人名義組織竣工驗收,因組織驗收主體不適格,驗收程序違法,不產(chǎn)生工程竣工驗收效力。質(zhì)量監(jiān)督管理部門在沒有核實上述事實情況下出具的竣工驗收報告,不具有證據(jù)的證明力,不應(yīng)予以采納。
關(guān)鍵詞:竣工驗收;適格主體;證明力
規(guī)則詳解:《合同法》第二百七十九條規(guī)定:“建設(shè)工程竣工后,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗收。驗收合格的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款。”《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條規(guī)定:“建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報告后,應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收。”依照上述規(guī)定,承包人完成的工程,即其交付的工作成果是否合格,要由發(fā)包人進(jìn)行驗收。在建設(shè)工程施工合同中,發(fā)包人對承包人工作成果的驗收方式就是組織工程的竣工驗收,以確定承包人交付的工程是否符合質(zhì)量約定。按照建筑行業(yè)解釋,建設(shè)工程的竣工驗收,是指建設(shè)單位(發(fā)包人)收到施工單位(承包人)的工程竣工驗收申請后,根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理法律制度和建設(shè)工程竣工驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)工程合同(勘察設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同等)的約定,組織設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位對建設(shè)工程查驗接收的行為。在承包人交付的工程通過竣工驗收合格的情況下,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)接受工程并支付價款。承包人未經(jīng)發(fā)包人同意以發(fā)包人名義組織竣工驗收,因組織驗收主體不適格,驗收程序違法,不產(chǎn)生工程竣工驗收效力。質(zhì)量監(jiān)督管理部門在沒有核實上述事實情況下出具的竣工驗收報告,不具有證據(jù)的證明力,不應(yīng)予以采納。
情形五
建設(shè)工程施工合同解除后,承包人是否仍享有建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)?
答案:是。
建設(shè)工程施工合同具有一定的特殊性,施工人的勞動與建筑材料已經(jīng)物化到建筑工程中,從建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán)保護(hù)施工人的立法本意出發(fā),合同解除后,承包人對于涉案工程仍應(yīng)享有優(yōu)先受償權(quán)。
關(guān)鍵詞:合同解除;優(yōu)先受償權(quán);承包人
規(guī)則詳解:建設(shè)工程優(yōu)先受償權(quán),是指承包人在發(fā)包人不依約支付工程價款時,可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價或申請人民法院將該工程拍賣,對折價或拍賣所得價款,承包人有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。工程款的優(yōu)先受償權(quán)是我國《合同法》第二百八十六條賦予承包人的權(quán)利,該規(guī)定考慮到承包人的勞動已經(jīng)物化在建筑物當(dāng)中,當(dāng)發(fā)包人不能按照約定支付工程款時,承包人就可以申請人民法院依法拍賣工程,而從中優(yōu)先受償。既然是法律特別賦予承包人的權(quán)利,就應(yīng)盡可能保護(hù)這種權(quán)利。因此,合同解除后,承包人仍然享有優(yōu)先受償權(quán)。